法律基础中发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任？

其他回答

• 淡同学
  违法转包人已经将业主拨付的全部工程款支付给了转承包人对实际施工人是否应该承担连带责任
  • 朱老师

    违法转包人已经将业主拨付的全部工程款支付给了转承包人，对实际施工人承担连带责任。

    根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定：“实际施工人以转包人、违法发包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。

    实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。转包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。

    实际施工人可以向发包人、总承包人、分包人、转包人追索工程欠款。这一规定是出于保护农民工权益的考虑，打破合同相对性原则，赋予实际施工人追究并无合同关系的转包人权利。

    根据《建筑法》第29条第二款规定：建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包、转包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

    在违法分包中，总分包合同无效。按照过错原则，分包人和转包人明知而违法签订分包合同，主观上都存在过错，符合共同侵权的责任，理应对发包人承担连带责任。

    

    扩展资料：

    连带责任是指当责任人为多人时，对外每个人都负有清偿全部债务的责任；而内部各责任人是按份责任。发包人只在欠付工程价款范围内承担责任，但并不是连带责任。法院追加转包人或者违法分包人为被告，是为了查清事实，在分清责任后各责任人仍是按份责任。

    我国《建筑法》第28条明确禁止转包。分包有合法分包与违法分包之别，除总承包合同中明确约定或经建设单位认可的分包外，其余为违法分包。

    根据《建设工程质量管理条例》第78条以列举方式明确违法分包的行为：

    一、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；

    二、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；

    三、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（四）分包单位将其承包的建设工程再分包的。

• 陈同学
  工程分包实际施工人挪用工程预付款应该承担什么法律后果
  • 胡老师
    建设工程中分包单位挪用资金造成拖欠工程队工程款，总包单位（发包人）不需要承担责任。
    第一，发包人甲公司与工程队之间并无合同关系，没有支付工程款的义务。
    第二，发包人家公司已经将合同款支付给分包人乙公司，履行了合同义务。工程队不可对其主张代位权。
    第三，只有在非法转包，违法分包的情形种，发包人家公司才在欠付工程款范围内对施工人承担合同责任。
    《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。
    实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
• 王同学
  建设工程施工合同纠纷案件中发包人应对货款承担支付责任吗
  • 赵老师
    发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。依据《合同法》规定，建设工程合同发包人应承担以下责任：（1）做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。《合同法》规定，发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并要求停工、窝工损失赔偿。（2）向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。（3）对工程质量、进度进行检查。《合同法》规定，发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进行进度、质量进行检查。（4）组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。《合同法》规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。（5）支付价款，接收工程。（6）交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。